写作之家!您身边的写作助手!请记住我们域名:4218.cn

标准的瓦工施工合同模板

范文百科 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

瓦工砌墙前做好准备工作是十分重要的。那么对于瓦工施工合同你了解多少呢?以下是小编为大家整理的标准的瓦工施工合同模板,供大家参考学习。

标准的瓦工施工合同模板1

甲 方: 乙 方:

质量是生命,安全出效益。为确保该工程按时按质竣工验收,现将该工程所有木工作业 承包给乙方,特定如下合同:

一、承包方法:

1 承包形式:单包工

2 工作量:墙面、地面铺贴、楼梯踏步铺贴 30 元每平方米,意向是20__平方米,按实际发生平米数计算,石材干挂另算。

二、工程进度:按甲方要求,总工期 天,甲方保证现场符合施工按期完成,须做好场地清理,供材按时到位,设计变更造成工程延误乙方不承担责任。

三、安全上:必须保证施工安全,杜绝任何大小事故。乙方必须配备安全员,安全帽由各工 种自备,但乙方需购置符合国家安监合格产品,对职工要签定好安全合同,分项工程要有安 全技术交底,服从现场安全管理,发现隐患及时汇报,所有施工中的安全由乙方(承包人)负 责,甲方不承担任何责任。

四、文明卫生

现场每天保持整洁,讲文明、讲卫生,工种间互相协调、配合、不争不吵,给业主和监理 留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆,材料每天做到工完场清、不浪费。

五、付款方式

乙方进场,甲方支付乙方一部分费用,剩余工程完工验收合格后支付结清。

六、此合同一式两份,双方签字后生效,各执一份为凭,

甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

_________年____月____日       _________年____月____日

标准的瓦工施工合同模板2

甲方

乙方

现甲方将 莱富艾迪科技新建厂房工程中 土建瓦工工程 给分包给乙方作业。为明确责任,确保质量完成施工任务,特定如下条款,以资共同遵守:

一、 双方的权利和义务:

总包的权利和义务:

1、严格审定乙方的资质,考察施工能力。

2、在可能的情况下,为分包方创造生活条件,费用分包自理。

3、技术负责、安全质量及施工标准化交底,以及施工进度计划安排。

4、负责进场安全、质量教育及施工过程中的安全、质量监督,如发现问题总包有权责令返工或整改,所造成的损失由分包承担。

分包方职责和义务:

1、必须按照总包的施工组织设计组织施工,按进度计划要求按时或提前完成作业计划。

2、精心施工,分部分项质量必须符合“建筑安装工程施工与验收规范”如不按操作规程造成质量事故,除及时返修补并赔偿材料损失。

3、在施工过程中,接受总包的监督和检查,做到随做随清,在操作过程中贪图省事,浪费材料,由分包方按价赔偿。

4、如实填报完成工作量清单和有关施工资料。

5、分包方职工必须遵纪守法,自觉遵守甲方和总包的各项规章制度,不得使用不满16周岁以下的童工,不得擅自消减人员或调换人员。

二、 合同内容

2.1结算依据和支付方法:

2.1.1结算依据

总按建筑面积 元/平方,其中混凝土按 元/立方,砌墙按 元/立方,内粉刷按 元/平方。外粉刷按 元 /平方。乙方所用工具除甲方只提供电箱,井架,搅拌机。其他振动机,砌墙线,泥桶,直尺,斗车等均自备及维修,包括太阳灯及灯上电线、推车、振动泵、毛刷等。所有使用工具的修理费由乙方自理。

2.1.2支付方法。

基础结束付清包总额的 , 混凝土封顶付清包总额的 ,主体结束付清包总额的 , 粉刷结束付清包总额的 ,竣工验收后付清包总额的 ,余款一年内付清。

2.2工作内容:

2.2.1瓦工队组的作业内容包括:主体土建瓦工所有的工作量,包括浇筑砼、砌筑墙体、找平、磨光等。装饰粉刷、贴面等另定。

2.2.2瓦工队每天必须指派两名作业人员,由项目组调拨安排,工资费用由瓦工班组自理。

2.2.3水电等其他工种的孔洞修补,均需乙方无偿完成。因业主变更的工作量,按定额结算。临设工程能按定额的,按定额结算;不可计的,免费服务。若业主有临工,另计。

2.2.4施工过程中,作业班组应注意节约材料。浇筑砼要清理掉下的砼,并将砼的残余部分当场利用做成混凝土砌块或浇其他砼预制构件。砌筑时,每隔一小时左右需派小工对所砌砌体的落地灰回收利用,实在不好利用的在现场浇成砼砌块,工完料清,对元宝车、搅拌机内的砂浆要全部清理干净、并用机油保养到位。对半砖、断砖可以充分利用,如确实不能利用,在收工时运装至指定地点,保持工作面整洁。运输时,车装的不要太满,搬运时要小心轻放,不能有抛洒滴漏现象。

2.2.5现场的材料做到工完料清,打扫干净交下道工序施工,凡发现未清理干净的责令其清理干净,不得影响工期,若有影响后果自负。

2.2.6不允许有穿拖鞋、赤膊的人进入施工现场施工,不允许随地大小便。

2.2.7由于施工的班组比较多,每个班组需交纳一定的押金。钢筋工、木工进场交纳2万元,瓦工3万元,竹架工1.5万元,否则本工程不予承接。押金用于对违规、打架、斗殴的处罚、以及其他应急使用。违反项目组规定的,一次罚款100.00元,发生打架的,除医药费必须由先出手人负担外,同时还罚款该工种老板20__元人民币。

2.3所有瓦工负责人进场必须认真看图,审图,凡看不清楚的及时向项目部询问,及时提交材料计划(需提前一周),写好日期不得少报,也不得多报,由于场地紧张,要料计划必须按每天的工作量用料申报,多了没有场地,少了不够使用,以方便项目部调购物资。

2.4工期严格按照项目部的要求,安排劳动力,要求确保工期,每周或每层的进度计划项目部会提前发放。各工种的衔接要配合默契,工期除了天灾和其他不可抗力的影响,不可以顺延,拖延一天罚一万(业主对项目部的要求)。

三、 安全生产、工地治安

1、遵守安全操作规程操作。

2、必须加强自身安全意识教育,如违反操作规程而发生伤亡事故,一切均由分包方负责(包括上报事故报告),如他方影响和特殊意外造成伤亡,按政策规定处理,经济有责任方负责(按政策规定基础上进行协商解决),善后工作由分包方负责,双方另行签订安全生产协议书。

3、遵守当地公安部门发布的治安条例,凡分包人员发生治安问题均有分包方负责(包括罚款甚至拘留等刑事案件),另签治安合同。

4、进场施工前,分包应提供给总包施工人员花名册一式两份。按施工规定征收务工证和暂住证等管理费用计。由总包代办手续和交费(总包在支付工程款中扣除)。

四、 其他:

1、本合同签订后,总包委派 ,分包委派 负责施工过程中的具体事宜和履行本合同。

2、劳务公司代办劳务管理,按 %收取劳务管理费。

3、未尽事宜,届时另议补充协议。

4、若发生争议,双方本着互谅,互解的原则协商解决,如协商不成则请双方信任的第三方协商解决,直到法院起诉。

5、合同代作劳动用工合同,工程结束自行实效。

6、另附分包补充条款。

7、本合同一式四份,其中总包三分,分包一份。本合同自双方签字盖章,安全、治安合同同时签订后生效。凡须上级主管部门签证(担保)的至签证后生效。

甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

_________年____月____日       _________年____月____日

标准的瓦工施工合同模板3

发包方(甲方): 承包方(乙方):

一、工程概况

工程名称:荣昌区南部安置3、4号点整改施工工程。

工程地点:荣昌区南部新区。

工程内容:4号点(许有刚等户)栋屋面瓦施工、屋面防水卷材(含基层处理),天沟水泥砂浆抹面、梯步间涂料、楼梯梯步摸面、不锈钢栏杆、楼梯间一层地坪(含回填夯实)以及其他整改项目。

承包范围:分两步实施:第一步,先对屋面盖琉璃瓦、天沟水泥砂浆抹面进行施工;第二部对梯步间刮仿瓷涂料、割楼梯梯步(含做滴水线)、不锈钢栏杆、楼梯间一层地坪(含回填夯实)工程的施工;以上分项工程施工,均包括材料采购(包括施工必须的辅助材料)、运输、安装施工,以及材料样品的试验检测、产品、材料的三证收集(交甲方)等工作内容。

二、合同价款及结算

本工程屋面琉璃瓦的施工面积暂定为1036m2 ,综合单价为60元/ m2;屋面防水卷材(含基层处理),共计290㎡,综合单价为14元/ m2;梯步栏杆(厚度90丝)综合单价100元/m,割梯步砂浆抹面(含滴水线)综合单价28元/ m2;梯步间刮仿瓷涂料(三遍)综合单价8元/ m2;天沟砂浆面分项工程共计240m2,综合单价18元/ m2;梯步不锈钢栏杆300m/单元,高度按设计,4楼悬空平面栏杆高度为1.2m,综合单价为100元/m;楼梯间地坪含摸光(包括回填夯实),砼厚度5cm,综合单价为38元/m2 ;整改工程整改工程量以甲方与乙方、现场实测所施工工程量为依据,按实决算。以上分项工程的施工综合单价是按照施工图纸、承包范围、合同条款、现场条件、技术措施、文明施工等条件确定的,包含以上整改工程采购安装过程中所发生的一切费用(包括损耗和税金)。

三、付款方法

甲方按施工进度工作量逐次向乙方支付工程款;1、屋面整改工程施工完毕,经检查合格后,支付屋面工程进度款的90%;2、其他整改工程按进度分期支付,全部整改工程完工并验收合格后,办理工程结算,决算完成后一个月内支付结算总价。

四、合同工期

该整改工程采购施工工程必须服从每幢楼的施工进度计划要求,在协仪确定的时间内完成施工。1、屋面所有整改工程工期共计20天;2、其他分项工程的工期按实际情况确定。

五、质量标准

施工质量标准:按国家现行的质量评定标准及技术验收规范。施工质量等级为合格。

产品质量标准:所用的材料须达到行业标准规定的要求。

六、甲、乙双方的权利和义务

1.甲方的权利和义务:

1)甲方协助乙方寻找材料的存放场地和施工场地,提供施工所需的水、

电源等,水电费用由乙方负责。

2)甲方提供盖瓦分项工程的施工塔吊,供乙方施工之用。

3)按时组织工程验收。按合同规定支付工程款。

2.乙方的权利和义务:

1)乙方在合同生效后应立即组织材料采购和人员进场实地勘察。并根据现场的实际情况,按甲方的施工步骤,在合同生效后的3天内编制完成施工组织设计送交甲方审查,做好施工准备工作,立即进场施工。

2)乙方须按国家和重庆市有关规定提供材料三证。

3)施工现场的产品保护工作由乙方自行负责。

4)乙方必须有施工技术、管理人员常驻现场,负责履行施工协议,按照协议要求组织施工,保质、保量、按期完成协议所规定的工作内容;否则,造成的损失由乙方自负。

5)乙方须向施工人员进行安全文明施工教育,施工中要加强施工安全管理;要服从甲方的施工、安全管理,否则乙方要承担由此产生的安全、质量经济损失。

七、违约责任

协议签订后双方必须严格遵守,若有违反,违约者赔偿守约方经济损失按协议总价的10%计算。

八、争议或纠纷处理

本合同在履行期间,双方发生争议时可采取协商解决或请有关部门进行调解,或请荣昌区市仲裁委员会进行仲裁。

九、合同生效

双方签字后本合同生效。本合同一式三份,甲乙双方各执一份。本合同履行完成后自动终止。

甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

_________年____月____日       _________年____月____日


施工合同模板相关文章:

★ 标准版建设工程合同模板下载

★ 2021劳务施工合同范本模板5篇

★ 电力施工合同范本五篇

★ 正式版建筑施工合同样本下载

★ 简易建筑施工合同范本精选3篇

★ 贵州省建筑施工合同模板下载

★ 建筑施工劳务承包合同范本五篇

★ 桩基工程施工合同范本5篇

★ 简易委托工程合同协议范本大全

★ 2019厂房施工合同范本五篇

221381
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享