供电工程施工合同通用2020

　　本合同签订后，甲乙双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可签订补充协议，作为本合同的补充合同。去今天小编就给大家整理了供电工程施工合同，希望对大家的工作和学习有所帮助，欢迎阅读!

　　供电工程施工合同一

　　甲方： (以下简称甲方)

　　乙方： (以下简称乙方)

　　按照《中华人民共和国合同法》和《电力安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程具体情况,为明确双方经济责任,保质、保量、保工期、安全顺利完成工程任务,甲、乙双方经相互协商,特签定以下合同,以便共同遵守执行。

　　一、 工程名称：x小区配电工程及居民用电

　　二、 工程地点：x

　　三、 承包范围： 设计以甲方图纸为准，施工方案以x为准。

　　四、 开竣工时间：20x年8月1日 至9月10日

　　五、配电工程总造价为人民币 x 万元整，经甲方双方协商，

　　甲方提供该工程所有材料计人民币x万元整，乙方的承包方式为包干制，施工费为人民币x万元整。

　　六、工程款支付方式： 施工完毕验收合格后付全部工程款。

　　七、技术资料：

　　凡是乙方施工承担工程，必须做到资料齐全，手续完备，特别是保证项目资料必须齐全。保证资料不全的，视不合格论处，进而视单位工程不合格不予验收，技术资料必须装订成册为一式四套。

　　八、损失责任：

　　工程开工后，乙方严格按图施工，工程项目变更影响结构的必须凭甲方下发的设计部门的变更通知，一般项目的变更必须凭甲方下发的建设部门的变更通知，乙方无权变更任何工程项目，凡擅自变更项目或质量事故不合格项目均由乙方承担全部经济损失。

　　九、安全生产：

　　工程开工前，乙方必须接受甲方的安全教育并做好队、组二级安全教育。施工中做好每道工序的安全交底工作，乙方必须严格实行安全操作规程，安全岗、安全帽、安全标牌、警牌、安全施工日记等不许齐。本工程的安全事故均由乙方承担，包含国家强制规范要求、人身伤害保险费用，甲方概不负责。

　　十、违约责任：

　　按《电力工程施工合同》示范文本通用条款的有关规定执行。

　　十一、保修条款：

　　以国家电力部门出台的保修周期一年为准，因施工质量造成的一切损失均由乙方承担，不可抗拒的因素除外。

　　十二、合同以双方签字之日起生效。

　　本合同一式肆份，甲、乙双方各执俩份，自双方签字盖章之日起生效，工程验收决算完毕一年后失效。

　　合同签订日期： 年 月 日

　　甲方(盖章)：

　　代 表： 乙方(盖章)： 代 表：

　　供电工程施工合同二

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　签定时间：

　　按照《中华人民共和国合同法》的规定，为了明确双方在建设过程中的权力、义务和经济责任，结合该工程具体情况，经双方协商同意签订合同。

　　一、工程范围

　　1、 工程名称：东兴用电工程

　　2、 工程地点：城东

　　3、 工程承包项目和内容：高低压开关柜(含二期工程间隔部分)、变压器、柱上开关、隔离刀闸、避雷器、接地网、柱上开关、柱上开关以下高压电缆、开关室至表计上桩低压电缆、配电室密集型母线以及施工过程中辅助材料供应，所有设备安装调试、电缆施放、表计安装，本工程含设计费、试验费、运行准备费、二级负荷安装(含材料)及规费。本工程不含：电气工程土建部分，所有电缆桥架，表计配套费(乙方协助甲方申请开户)。

　　二、工程造价

　　4、本工程采用总承包形式，工程总造价为人民币元 ￥

　　三、建设工期

　　5、 根据有关工期定额和使用需要，暂定工程总工期为预付款到账后45日历 天。

　　6、 如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延;

　　(1)甲方未按乙方要求完成土建基础，不能提供施工场地，水、电源、道路未能接通，障碍物未能清除，设备未能到位，影响进场施工。

　　(2)不属包干范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因 而影响进度。

　　(3)在施工中因停电、停水8小时以上或连续间歇性停电、停水3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工。

　　(4)未按合同规定拨付款而影响施工。

　　(5)人力不可抗拒的因素而延误工期。

　　(6)因供电部门原因无法停电，致使乙方不能连续施工而影响进度。

　　四、工程质量、验收与安全管理

　　7、 本工程的质量为优良。

　　8、 工程质量验收依据及标准：①该工程施工图纸、设计说明和设计变更;② 电力建设工程验收规范;③设备、材料制造厂产品说明书及技术资料。

　　9、 甲方在不防碍乙方正常作业的情况下，可随时对作业进度、质量进行检查、督促。

　　10、 隐蔽工程在隐蔽以前，乙方应当通知甲方检查。甲方没有及时检查的，乙 方可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。乙方在施工中严格 执行电力工程方面的国标、部标、行标，特别是主要设备应符合地方供电部门 要求。

　　11、 该工程竣工后，由地方供电部门根据工程质量验收依据及标准进行验收， 验收合格的，甲方按照本合同支付工程款，验收不合格由乙方承担责任。

　　12、 乙方严格按照《电力建设安全施工管理规定》落实本工程施工的各级安全 责任制。本工程中非乙方责任发生的一切事故障碍，有相关责任方负责处理并 承担费用。

　　五、工程造价的拨款和结算

　　13、本工程总造价为 壹佰伍拾捌万 元人民币。

　　14、本工程合同签订后10日内，甲方支付本工程造价部分工程款，计人民币 壹佰万元，工程竣工验收合格(正式送电前)支付工程余款伍拾捌万元。

　　六、其他事项

　　15、本合同及附件一式肆份，甲乙双方个执贰份。

　　16、 本合同自双方代表签字、加盖双方合同专用章之日起生效，需办理签(公) 证的，自办毕签(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求，结清工程造价款后终止。

　　17、 本合同签订后，甲乙双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可签订 补充协议，作为本合同的补充合同。

　　18、 任何一方违反合同规定，双方协商或向仲裁机构申请仲裁。

　　19、二期工程低压部分联络柜一期以考虑，其费用待二期另行计算。

　　甲 方()： 乙 方()：

　　委托代理人(签字)： 委托代理人(签字)：

　　单位地址： 单位地址：

　　帐 号： 帐 号:

　　电 话： 电 话：

　　供电工程施工合同三

　　发包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　签定时间： 年 月 日

　　按照《中华人民共和国合同法》的规定，为了明确双方在建设过程中的权力、义务和经济责任，结合该工程具体情况，经双方协商同意签订合同。

　　一、工程范围

　　1、 工程名称：

　　2、 工程地点：

　　3、 工程承包项目和内容：

　　二、工程造价

　　4、本工程采用总承包形式，工程总造价为人民币元整 ￥元。

　　三、建设工期

　　5、 根据有关工期定额和使用需要，暂定工程总工期为预付款到账后 日历 天。

　　6、 如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延;

　　(1)甲方未按乙方要求完成土建基础，不能提供施工场地，水、电源、道路未能接通，障碍物未能清除，设备未能到位，影响进场施工。

　　(2)不属包干范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因 而影响进度。

　　(3)在施工中因停电、停水8小时以上或连续间歇性停电、停水3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工。

　　(4)未按合同规定拨付款而影响施工。

　　(5)人力不可抗拒的因素而延误工期。

　　(6)因供电部门原因无法停电，致使乙方不能连续施工而影响进度。

　　四、工程质量、验收与安全管理

　　7、 本工程的质量为优良。

　　8、 工程质量验收依据及标准：①该工程施工图纸、设计说明和设计变更;② 电力建设工程验收规范;③设备、材料制造厂产品说明书及技术资料。

　　9、 甲方在不防碍乙方正常作业的情况下，可随时对作业进度、质量进行检查、督促。

　　10、 隐蔽工程在隐蔽以前，乙方应当通知甲方检查。甲方没有及时检查的，乙 方可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。乙方在施工中严格 执行电力工程方面的国标、部标、行标，特别是主要设备应符合地方供电部门 要求。

　　11、 该工程竣工后，由地方供电部门根据工程质量验收依据及标准进行验收， 验收合格的，甲方按照本合同支付工程款，验收不合格由乙方承担责任。

　　12、 乙方严格按照《电力建设安全施工管理规定》落实本工程施工的各级安全 责任制。本工程中非乙方责任发生的一切事故障碍，有相关责任方负责处理并 承担费用。

　　五、工程造价的拨款和结算

　　13、本工程总造价为 元人民币。

　　14、本工程合同签订后 日内，甲方支付本工程造价部分工程款，计人民币______ 元，工程竣工验收合格(正式送电前)支付工程款 元。

　　六、其他事项

　　15、本合同及附件一式肆份，甲乙双方个执贰份。

　　16、 本合同自双方代表签字、加盖双方合同专用章之日起生效，需办理签(公) 证的，自办毕签(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求，结清工程造价款后终止。

　　17、 本合同签订后，甲乙双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可签订补充协议，作为本合同的补充合同。

　　18、 任何一方违反合同规定，双方协商或向仲裁机构申请仲裁。

　　甲 方()：

　　乙 方()：

　　年月日：

　　供电工程施工合同四

　　委托单位：_________

　　监理单位：_________

　　本合同由_________(以下简称甲方)与_________(以下简称乙方)双方协商一致签订。根据甲方要求，乙方愿意依照本合同所规定的条款及条文，承担_________工程建设监理服务。兹就以下事项签订本合同。

　　1、工程概况：

　　工程名称：_________

　　工程地点：_________

　　工程规模为：_________

　　2、合同总价_________元。其中工程设计监理费用_________元，土建工程监理费用_________元，安装工程监理费用_________元，合计监理费_________元。

　　3、责任期限：从基本设计(第一次设计联络会)开始计算起，至_________装置通过_________小时运行后6个月。

　　4、下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并应被作为其一部分进行阅读和理解。未尽事宜(以国家法律，法规和有关规定为基础)，协商解决。

　　(1)甲方/乙方工程建设监理合同通用条款;

　　(2)甲方/乙方工程建设监理合同专用条款;

　　(3)本合同附件，即：本章附件a-监理服务范围;本章附件b-甲方提供的职员、设备、设施和其他;本章附件c-报酬和支付。

　　(4)在本合同履行中双方签署的补充协议与修正文件。

　　5、考虑到下文提及的甲方对乙方的支付，乙方在此向甲方承诺将遵照本合同的规定履行服务。

　　6、甲方在此同意按本合同中约定承担责任，按注明的期限和方式，向乙方支付根据合同规定应支付的款项，以此作为履行服务的报酬。

　　7、乙方不得将属于甲方产权内的财产、土地、房屋、设施对外转让、出租、变卖。乙方临建拆除保证金为合同价款的1%(包含在质量保证金之

　　中)，施工队伍人员完全撤离电厂并将各种房屋，土地归还甲方，经甲方验收合格后，予以退还。

　　8、乙方拉运材料，设备离开_________时，应经甲方批准同意;甲方材料节余部分应完全归还甲方。

　　9、乙方在甲方区域内施工所建的各种生活，生产临建拆除后，必要时乙方应恢复原来的功能和原貌。

　　10、未尽事宜，双方根据需要，经协商可另外签订补充合同。

　　11、本合同经双方法定代表人或授权代理人签字盖章后生效至监理合同期满，提交监理总结，结清监理报酬后自然失效。

　　12、本合同正本一式两份(正本要求每页小签)，双方各执一份，具有同等法律效力。副本十份，双方各执五份。

　　甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________

　　代表(签字)：_________代表(签字)：_________

　　地址：_________地址：_________

　　电话：_________电话：_________

---

相关文章：

1.电力工程施工合同范本

2.供电工程施工合同范本

3.电力安装施工合同范本

4.电力施工合同协议书模板

5.电力施工合同范本